Типовой договор

ДОГОВОР №
на выполнение работ

г. Рязань                                                                                                                                                                                                                                                                                     «___» ______ 2019 года

Общество с ограниченной ответственностью «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК», именуемое далее «Подрядчик», в лице директора по коммерции и развитию Петрова Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Доверенности № 02/01/19-ЮДЦ от 09.01.2019 года с одной стороны и ******************* именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора *************, действующего на основании Устава с другой стороны, при совместном упоминании в тексте Договора, именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

  1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Для целей настоящего Договора Стороны используют следующие основные понятия:

Сырьё – металлоконструкции, передаваемые Заказчиком Подрядчику для оцинкования.

Оценочная стоимость – согласованная Сторонами стоимость сырья без учета НДС, передаваемого на переработку, для целей бухгалтерского и налогового учёта, а также при определении размера убытков в случаях утраты (порчи) сырья по вине Подрядчика.

Оцинкованные изделия – металлоконструкции, в отношении которых Подрядчиком выполнены работы по оцинкованию, передаваемые Заказчику как результат работ.

Общая партия – количество сырья, подлежащего оцинкованию в рамках одного дополнительного соглашения.

Отдельная партия – количество сырья, поступившего в одной единице транспортных средств и сопровождаемое одним сертификатом на металл.

Подготовительные работы – выполнение работ по подготовке сырья к оцинкованию до степени их соответствия требованиям ГОСТ 9.307-89 и Техническим условиям на передачу Заказчиком металлоконструкций на оцинкование в ООО «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК» (Приложение № 1), являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора. Подготовительные работы не входят в состав работ по оцинкованию.

Оцинкование – выполнение работ по нанесению антикоррозийного защитного покрытия на металлоконструкции методом горячего оцинкования.

Акт приема-передачи выполненных работ – акт, подписываемый обеими Сторонами, в котором фиксируется момент сдачи выполненных Подрядчиком работ, количество (масса), стоимость, претензии к качеству выполненных работ (при наличии).

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  1. Заказчик обязуется передать Подрядчику для оцинкования сырьё, принять результат выполненных работ и оплатить его на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
  2. Подрядчик обязуется принять, оцинковать переданное Заказчиком сырьё и передать оцинкованные изделия Заказчику на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
  3. Количество и номенклатура сырья, передаваемого Подрядчику для оцинкования, цена, а также начальный и конечный сроки оцинкования, условия оплаты определяются Сторонами в отношении каждой общей партии сырья в дополнительных соглашениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора, оформляемых и подписываемых Сторонами на основании предварительных заявок Заказчика (форма заявки приведена в Приложении № 2 к настоящему Договору).

  1. ПОРЯДОК ДОСТАВКИ И ПРИЕМКИ СЫРЬЯ ДЛЯ ОЦИНКОВАНИЯ

  1. Сырьё для оцинкования доставляется силами Заказчика и за его счёт на склад Подрядчика, который несёт имущественную ответственность за его сохранность с момента приёмки на склад Подрядчика. Доставка сырья для оцинкования производится отдельными партиями в обеспечивающей его сохранность упаковке (или таре) в соответствии с сертификатами на металл, из которого изготовлено сырьё, с приложением комплектовочных ведомостей.
  2. Передаваемое для оцинкования сырьё должно соответствовать требованиям Приложения № 1, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора, и ГОСТ 9.307-89.
  3. Передаваемое Подрядчику сырьё должно быть надлежаще подготовлено для оцинкования. Подготовительные работы осуществляются Заказчиком до передачи сырья Подрядчику.
  4. Заказчик обязан предоставить Подрядчику на передаваемое сырьё сертификат на металл, из которого изготовлено сырьё.
  5. Оценочная стоимость сырья указывается Заказчиком в накладной унифицированной формы М-15. В случае если Заказчиком оценочная стоимость сырья не указана, Подрядчик самостоятельно определяет оценочную стоимость сырья в пределах средней цены на аналогичное сырьё, существующей в месте нахождения Подрядчика. При этом оценочная стоимость сырья, переданного на оцинкование, не может превышать 20 (Двадцать) рублей за килограмм.
  6. Подрядчик вправе не приступать к оцинкованию до согласования Сторонами оценочной стоимости переданного сырья.
  7. Приемка сырья для оцинкования осуществляется работником Подрядчика на складе Подрядчика по товарной накладной унифицированной формы М-15. В случае сопровождения сырья представителем Заказчика, Заказчик должен выдать ему доверенность, в которой предоставлено право на участие в приёмке сырья для оцинкования. Датой поступления сырья считается дата его принятия (отметка в накладной) от Заказчика на склад Подрядчика.
  8. В случае если в товарных накладных имеются количественные и/или качественные расхождения, а также расхождения по ассортименту с данными сопроводительных документов Заказчика, Сторонами должен быть подписан акт о приёмке материалов по типовой межотраслевой форме М-7.

  1. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  1. Выполнение работ производится Подрядчиком путём оцинкования отдельных партий сырья.
  2. Оцинкование сырья производится согласно графику, составленному на основании заявок Заказчика, и согласованному Подрядчиком. В случае если Сторонами не согласован график выполнения работ по оцинкованию сырья, срок начала выполнения работ определяется датой приёмки сырья по товарной накладной унифицированной формы М-15. В этом случае срок выполнения указанных работ составляет 30 (Тридцать) календарных дней с момента приёмки сырья. Подрядчик имеет право завершить работы досрочно.
  3. Сырьё поставляется Подрядчику автомобильным или железнодорожным транспортом в соответствии с графиком завоза сырья, согласованного Сторонами. Заказчик не позднее 3 (Трёх) дней до даты поставки сырья для оцинкования в обязательном порядке посредством почтовой, электронной или факсимильной связи информирует Подрядчика о планируемой дате завоза сырья для оцинкования.
  4. Если поставка сырья осуществляется без согласования с Подрядчиком, последний оставляет за собой право отказа в принятии сырья на склад.
  5. Все поставляемое сырьё должно быть упаковано в тару, обеспечивающую механизированную разгрузку, и иметь бирки или ярлыки с обозначением Заказчика, номером договора, наименованием, количеством сырья, марки стали, весом тары (если тара имеется), стоимостью одной тонны изделий. К поставляемым металлоконструкциям прилагаются сертификат и спецификация, в которой приводятся наименование каждого элемента, его вес (теоретический и фактический), количество в штуках и общий тоннаж по каждой номенклатуре изделий. При невыполнении данных требований Подрядчик оставляет за собой право отказа в принятии сырья на склад.
  6. При поставке сырья железнодорожным транспортом Заказчик в обязательном порядке обязан предоставить Подрядчику схему выгрузки сырья из вагонов.
  7. До начала оцинкования Подрядчик проверяет соответствие переданного сырья требованиям ГОСТ 9.307-89 и Приложения № 1 к настоящему Договору. Факт несоответствия и недостатки сырья фиксируются в акте о выявленных дефектах, составляемом работником подразделения ОТК Подрядчика. При этом Подрядчик уведомляет Заказчика о несоответствии поставленного для оцинкования сырья и предупреждает о возможности повреждения и деформации сырья при оцинковании. Заказчик после получения соответствующего уведомления о возможности повреждения и деформации Сырья принимает решение о проведении оцинкования либо отказывается от оцинкования сырья. В случае если Заказчиком принято решение о выполнении работ по оцинкованию предоставленного им несоответствующего требованиям настоящего Договора сырья, Заказчик принимает на себя риск повреждения предоставленного сырья и обязан оплатить выполненные работы на условиях настоящего Договора. В указанном случае Подрядчик освобождается от ответственности за повреждение сырья и не обязан компенсировать возможные убытки Заказчика.
  8. В случае несоответствия переданного Заказчиком сырья требованиям ГОСТ 9.307-89 и Приложения № 1 к настоящему Договору, Подрядчик письменно (почтой, электронной или факсимильной связью) уведомляет Заказчика о выявленных недостатках (в том числе, путём передачи Заказчику соответствующего акта о выявленных дефектах). Работы по оцинкованию в этом случае выполняются в соответствии с п.п. 4.7. настоящего Договора.
  9. В случае необходимости выполнения работ по подготовке переданного для оцинкования сырья (подготовительных работ), Заказчик обязан дать Подрядчику письменный ответ в трёхдневный срок с момента получения уведомления. До истечения указанного срока или до получения письменного ответа Заказчика об условиях и сроке выполнения последним подготовительных работ Подрядчик не приступает к оцинкованию.
  10. Неполучение Подрядчиком ответа в указанный срок считается согласием Заказчика на выполнение подготовительных работ силами Подрядчика за счёт Заказчика и последующее оцинкование. Виды подготовительных работ, которые могут быть выполнены Подрядчиком, а также их цена определяются Сторонами заранее при заключении дополнительного соглашения.
  11. В случае передачи Заказчиком для оцинкования сырья, не соответствующего требованиям ГОСТ 9.307-89 и Приложения №1 к Договору, и имеющего неустранимые дефекты либо недостатки, устранимые подготовительными работами, не предусмотренными в дополнительном соглашении, Заказчик обязан в трёхдневный срок с момента получения уведомления заменить непригодное сырьё либо своими силами и за свой счёт устранить технически устранимые дефекты. В противном случае Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора.
  12. В случае выполнения Подрядчиком подготовительных работ, Заказчик обязан предоставить конструкторскую и техническую документацию с указанием возможных мест сверления технологических отверстий и установки других необходимых приспособлений.
  13. В случае передачи сырья, не соответствующего п.п.3.2. и 3.3. Договора, начальный и конечный сроки оцинкования переносятся на период времени, необходимый для проведения подготовительных работ Заказчиком или Подрядчиком, или принятия решения Заказчиком об оцинковании.
  14. Упаковка оцинкованных изделий в соответствующую тару или упаковку в соответствии с комплектовочными ведомостями для передачи Заказчику производится Подрядчиком за счёт Заказчика.
  15. Заказчик не позднее 7 (Семи) календарных дней до согласованной даты завоза сырья на оцинкование обязан предоставить Подрядчику схемы погрузки оцинкованных изделий и разгрузки сырья, схемы складирования сырья и/или оцинкованной продукции, схемы упаковки оцинкованных изделий. Подрядчик не несёт ответственности, в том числе и за дефекты, в случае, если Заказчик не предоставит соответствующие схемы, предусмотренные настоящим пунктом, или предоставит их позднее семидневного срока, или схемы будут предоставлены на иное не предусмотренное Договором и приложениями к нему сырьё и/или оцинкованные изделия.

  1. КАЧЕСТВО РАБОТ

  1. Подрядчик принимает сырьё к переработке (осуществляет входной контроль сырья, подлежащего оцинкованию в соответствии с ГОСТ) в соответствии с требованиями, предъявляемыми к металлоконструкциям, подвергающимся горячему оцинкованию, и цинкует по ГОСТ 9.307–89.
  2. Передача Заказчиком сырья, не соответствующего требованиям ГОСТ 9.307-89, не допускается. В противном случае Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказать в приёмке сырья и выполнении работ. Такой отказ не является нарушением исполнения обязательства со стороны Подрядчика. Стороны вправе заключить соглашение к Договору, предусматривающее приём сырья, несоответствующего ГОСТ 9.307-89.
  3. Подрядчик освобождается от ответственности при условии уведомления Заказчика о несоответствии представленного сырья и возможности его деформации и наличия письменного согласия Заказчика на оцинкование сырья, не соответствующего требованиям настоящего Договора.
  4. В случае если у Заказчика имеются претензии по качеству оцинкования, Заказчик направляет Подрядчику рекламацию в срок, не превышающий 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента передачи оцинкованного сырья. Подрядчик обязан рассмотреть рекламацию в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения. Несоответствие качества оцинкования ГОСТ 9.307-89 в объеме более чем на 5% (Пять процентов) от количества оцинкованного сырья в обязательном порядке подтверждается актом либо иным документом Торгово-Промышленной Палаты РФ. Не считается недостатком, если в ходе выполнения работ по нанесению антикоррозийного защитного покрытия на сырьё или после последнее деформировалось (изменило свою форму).
  5. В случае отсутствие акта, либо иного документа ТПП РФ, а равно пропуска срока для приёмки и направления рекламации, Заказчик утрачивает право ссылаться на несоответствие выполнения работ условиям Договора.
  6. В случае несоответствия выполнения работ условиям Договора, Заказчик обязан обеспечить сохранность оцинкованного сырья, в том числе и упаковки, в оригинальном состоянии для проведения осмотра Подрядчиком, в размере не менее 80% (Восьмидесяти процентов) оцинкованного сырья, если иное количество письменно не согласовано Подрядчиком.
  7. Разногласия относительно качества оцинкования не могут являться поводом к неоплате изделий.

  1. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

  1. Приемка работ производится на складе Подрядчика не позднее 3 (Трёх) рабочих дней со дня завершения оцинкования каждой отдельной партии сырья и оформляется актом приёма-передачи выполненных работ. Подрядчик обязан уведомить Заказчика о готовности изделий посредством электронной почты или факсимильной связи. При уклонении Заказчика от приёмки работ Подрядчик вправе по истечении указанного срока принять оцинкованные изделия на ответственное хранение за счёт Заказчика из расчета 4% (Четыре процента) в месяц от стоимости выполненных работ начиная с даты письменного уведомления Заказчика о принятии оцинкованного сырья на ответственное хранение до момента востребования сырья.
  2. В случае уклонения Заказчика от получения акта приёма-передачи выполненных работ либо проставления отметки о получении, Подрядчик направляет данный акт почтовым отправлением с уведомлением о вручении, при этом Заказчик будет считаться получившим акт с момента передачи корреспонденции на отделение почты.
  3. В течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения акта приёма-передачи выполненных работ Заказчик обязан направить Подрядчику один экземпляр данного акта, подписанного и заверенного печатью Заказчика, или в тот же срок направить мотивированный отказ от приёмки работ. В противном случае работы по Договору считаются выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком к оплате.
  4. В случае обнаружения Заказчиком в ходе приёмки отступлений от требований к качеству цинкового покрытия, представители Сторон составляют двусторонний акт об устранении обнаруженных дефектов.
  5. Оцинкованные изделия передаются Заказчику со склада Подрядчика при наличии у представителя Заказчика надлежащим образом оформленной доверенности на право подписи акта приёма-передачи выполненных работ и на право получения оцинкованных изделий, содержащей удостоверенный образец подписи. В противном случае Подрядчик вправе оставить оцинкованные изделия у себя на ответственное хранение за счёт Заказчика.
  6. Оцинкованные изделия отпускаются на условиях самовывоза (выборки) со склада Подрядчика силами и средствами Заказчика.
  7. По соглашению Сторон Подрядчик может произвести доставку оцинкованных изделий железнодорожным транспортом или через транспортно-экспедиционную компанию. В этом случае цена доставки будет включена в стоимость работ по оцинкованию.
    1. Передача Подрядчиком результата работ Заказчику и принятие его последним считается состоявшимися в момент передачи оцинкованных изделий перевозчику для отправки их в адрес указанного Заказчиком грузополучателя. С этого же момента на Заказчика переходит риск случайной гибели или случайного повреждения оцинкованных изделий. Заказчик обязан в день получения грузополучателем оцинкованных изделий от перевозчика осмотреть и принять выполненные работы.
    2. Подрядчик в день передачи оцинкованных изделий перевозчику высылает (передает) Заказчику два оригинальных экземпляра акта приёма-передачи выполненных работ. Заказчик обязан подписать их в трёхдневный срок с момента получения грузополучателем оцинкованных изделий от перевозчика и один подписанный им оригинальный экземпляр акта незамедлительно передать Подрядчику.
    3. Заказчик обязан принять оцинкованные изделия от перевозчика с соблюдением правил, предусмотренных законами и иными правовыми актами, регулирующими деятельность транспорта.
    4. При обнаружении представителем Заказчика в ходе приёмки недостатков в качестве покрытия или несоответствия в количестве оцинкованных изделий, отправленных Подрядчиком, представитель Заказчика приостанавливает приёмку, обеспечив сохранность оцинкованных изделий и целостности упаковки Подрядчика, и незамедлительно вызывает для участия в дальнейшей приёмке и составления двустороннего акта о выявленных недостатках оцинкованных изделий по качеству или количеству представителя Подрядчика. Уведомление об обнаруженных недостатках оцинкованных изделий и вызове Подрядчика передаётся Подрядчику телеграммой или факсимильным сообщением.
    5. Представитель Подрядчика должен прибыть для участия в приёмке в течение 3 (Трёх) рабочих дней с момента получения вызова и уведомления Заказчика об обнаруженных недостатках оцинкованных изделий.
    6. В случае неявки представителя Подрядчика в срок, предусмотренный п. 6.7.5. настоящего Договора, Заказчик осуществляет приёмку с участием представителя торгово-промышленной палаты с составлением акта о выявленных недостатках по качеству или несоответствия по количеству. Оригинал названного акта должен быть передан Заказчиком Подрядчику не позднее 10 (Десяти) дней с момента его составления. В случае признания претензии обоснованной, Подрядчик за свой счёт устраняет недостатки.
  8. Административные риски при поставке изделий распределяются между Сторонами следующим образом:
    1. В случае поставки изделий на условиях самовывоза (выборки), или сторонним перевозчиком, привлеченным Заказчиком, на Заказчика возлагаются риски: ● связанные с подачей под погрузку транспортных средств, не обладающих достаточной грузоподъемностью и габаритами, позволяющими Подрядчику или грузоотправителю погрузить все подлежащие поставке изделия, не допуская перегруз транспортного средства в отношении нагрузки на ось или превышения допустимой массы транспортного средства, без нарушения законодательства и подзаконных актов о дорогах и дорожном движении и перевозках грузов, в том числе, ч. 12 ст. 11 Федерального закона от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»; ● связанные с выбором перевозчиком маршрутов движения транспортных средств, загруженных Подрядчиком или грузоотправителем, имеющих ограничения на движение транспортных средств с фактически погруженной Подрядчиком или грузоотправителем массой груза или нагрузкой на ось; ● связанные с установлением временных ограничений движения, вводимых органами государственной власти и местного самоуправления, либо отклонения транспортных средств от соответствующих маршрутов движения в пути следования; ● связанные с отсутствием в необходимых случаях у привлечённого Заказчиком перевозчика, специальных разрешений на движение тяжеловесных транспортных средств с перегрузом или негабаритных транспортных средств.
    2. В случае привлечения Подрядчика к административной ответственности за загрузку предоставленного Заказчиком транспортного средства с превышением допустимой нагрузки на ось или максимальной разрешенной массы транспортного средства, или погрузку в негабаритное транспортное средство, или в связи с не отражением перевозчиком в транспортной накладной сведений о специальном разрешении на движение с перегрузом или с негабаритным грузом, или в связи с отсутствием соответствующего специального разрешения у перевозчика, или в связи с движением транспортного средства с отклонением от маршрута, указанного в специальном разрешении, или в связи с движением транспортных средств, загруженных Подрядчиком или грузоотправителем, по маршрутам, выбранным перевозчиком, имеющим ограничения на движение транспортных средств с фактически погруженной Подрядчиком или грузоотправителем массой груза или нагрузкой на ось, в том числе, когда все выше указанные нарушения возникли в связи с введением органами государственной власти и местного самоуправления временных ограничений движения тяжеловесных и нетяжеловесных грузовых транспортных средств по автомобильным дорогам федерального, регионального и муниципального значения, Заказчик обязуется в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента получения требования Подрядчика возместить имущественные потери Подрядчика (ст. 406.1 Гражданского кодекса РФ), связанные с исполнением обязательств по поставке изделий Заказчику и возникшие в результате привлечения Подрядчика к административной ответственности по ст. 12.21.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Размер имущественных потерь определяется как сумма административного штрафа, взысканного с Подрядчика уполномоченным органом.
  9. При отгрузке изделий железнодорожным транспортом, Стороны руководствуются положениями Инструкций о порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству, утверждёнными Постановлениями Госарбитража СССР от 25.04.1966 г. № П-7 и от 15.06.1965 г. № П-6.

  1. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

  1. Цена выполняемых работ по оцинкованию определяется в зависимости от объёма общей партии, сложности конфигурации сырья, массы сырья и устанавливается по согласованию Сторон в дополнительном соглашении к настоящему Договору на каждую отдельную партию сырья.
  2. Цена Товара указывается в рублях и включает в себя НДС.
  3. Расчёты по Договору производятся в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на указанный Подрядчиком расчётный счёт или по письменному соглашению Сторон любым иным способом, не запрещенным действующим законодательством РФ. Датой оплаты Товара считается дата поступления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика.
  4. Расчеты между Подрядчиком и Заказчиком осуществляются в форме 100% (Стопроцентной) предварительной оплаты, если дополнительным соглашением Сторон не установлено иное.
  5. Подрядчик выставляет Заказчику для предварительной оплаты счёт на указанную в заявке (переданную на склад Подрядчика) партию сырья. Стоимость оцинкования оплачивается Заказчиком путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика по реквизитам, указанным в счёте. Перечисление Заказчиком денежных средств по иным не согласованным с Подрядчиком реквизитам в качестве оплаты не принимается. Оплата железнодорожного тарифа и дополнительных услуг по отправке изделий железнодорожным транспортом производится Заказчиком на условиях внесения 100% (Стопроцентной) предварительной оплаты.
  6. Подрядчик обязан выставить и отправить в адрес Заказчика оригинал счёта-фактуры не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня приемки выполненных работ.
  7. В случае выполнения Подрядчиком подготовительных работ, согласованных с Заказчиком, последний оплачивает стоимость подготовительных работ в соответствии с порядком, установленным п. 7 настоящего Договора.
  8. Если сырьё или оцинкованные изделия принимались Подрядчиком на ответственное хранение в случаях, предусмотренных настоящим Договором или дополнительными соглашениями к нему, Заказчик обязан оплатить Подрядчику стоимость ответственного хранения по ценам, согласованным в дополнительном соглашении, в пятидневный срок с момента предъявления ему требования об оплате (в том числе путём выставления соответствующего счёта-фактуры).
  9. Стороны не реже чем один раз в квартал производят сверку взаиморасчётов на основании платёжных и отгрузочных документов, результаты которой оформляются Актом сверки. Сторона, получившая Акт сверки, обязана рассмотреть его, оформить надлежащим образом и один экземпляр в трёхдневный срок с момента его получения возвратить Стороне, предоставившей Акт для сверки. Спорные вопросы по данным Акта сверки подлежат урегулированию Сторонами в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения этого Акта.
  10. Стороны договорились, что положения ст. 1. Гражданского кодекса РФ к настоящему Договору не применяются, если дополнительными соглашениями к настоящему Договору не установлено иное.

  1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  1. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по оплате (в том числе, в форме предоплаты, оплаты после приемки выполненных работ либо по согласованному сторонами графику платежей и т.п.), Подрядчик вправе предъявить Заказчику требования о выплате неустойки в следующих размерах:
    1. за первые 30 (Тридцать) календарных дней просрочки включительно - неустойку в размере 12% (Двенадцати процентов) годовых от суммы задолженности;
    2. за просрочку от 31 (Тридцати одного) календарного дня до 90 (Девяностого) календарного дня включительно - неустойку в размере 24% (Двадцати четырёх процентов) годовых от суммы задолженности;
    3. в случае, если задолженность по оплате просрочена более чем на 90 (Девяносто) календарных дней, - неустойку в размере 36% (Тридцати шести процентов) от суммы задолженности.
  2. В случае нарушения Подрядчиком конечного срока выполнения работ, Заказчик вправе требовать уплаты Подрядчиком неустойки (пени) в размере 0,01% (Ноль целых одна сотая процента) от стоимости просроченного объёма работ за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.
  3. Требование об уплате неустойки (пени) должно быть оформлено письменно и подписано уполномоченным представителем Стороны. В случае отсутствия должным образом оформленного требования, неустойка (пени) не начисляются и не выплачиваются.
  4. Ответственность Подрядчика за не сохранность переданного Заказчиком сырья не может превышать согласованной сторонами оценочной стоимости сырья.
  5. В случае существенного превышения (более чем на 20% (Двадцать процентов) согласованной оценочной стоимости средней цены на аналогичное сырьё, существующей в месте нахождения Подрядчика, Заказчик обязан по требованию Подрядчика представить документы, подтверждающие действительную стоимость переданного сырья. При этом возмещение ущерба производится Подрядчиком в пределах подтвержденной Заказчиком стоимости переданного сырья либо (при непредставлении Заказчиком документов, подтверждающих его стоимость) в пределах средней цены на аналогичное сырьё, существующей в месте нахождения Подрядчика.
  6. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
  7. Стороны гарантируют добросовестное выполнение всех обязанностей налогоплательщика, в частности, внесение необходимых сведений обо всех проведенных в рамках настоящего Договора операциях, облагаемых НДС, в отчетность, подаваемую Сторонами в налоговые органы. В случае невыполнения таких обязанностей одна Сторона имеет право потребовать от другой Стороны повторной подачи уточняющих сведений в налоговый орган, а при невыполнении данного требования - на возмещение понесенных убытков. В случае несоблюдения требований ст. 168 Налогового кодекса РФ виновная Сторона обязуется возместить причиненные другой Стороне убытки.

  1. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  1. Ни одна из Сторон не несёт ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, забастовки, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.
  2. Документ, выданный ТПП РФ, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
  3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.
  4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путём направления письменного уведомления другой Стороне.
  5. Не уведомление, или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Подрядчика или Заказчика права ссылаться на них.

  1. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

  1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности решаться путём переговоров между Сторонами. Сторона, получившая претензию, обязана дать мотивированный ответ в течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента её получения. Претензионный порядок урегулирования споров обязателен.
  2. Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, при невозможности их разрешения в претензионном порядке передаются на разрешение в Арбитражный суд Рязанской области.

  1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

  1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2019 года. В случае, если по окончании срока действия Договора у Сторон остались неисполненные обязательства по настоящему Договору, срок действия Договора продлевается до полного исполнения таких обязательств. В случае, если ни одна из Сторон не заявит о намерении расторгнуть настоящий Договор в срок не позднее 30 (Тридцати) дней до окончания срока действия настоящего Договора, то он автоматически пролонгируется на неопределенный срок.
  2. Перечень необходимых документов при оформлении заказа:
    1. Товарная накладная унифицированной формы М-15 с указанием наименования сырья, его количества, цены за единицу измерения, веса, стоимости на каждый вид без учета НДС (2 экз.) (допускается в качестве дополнения к указанным накладным товарно-транспортная накладная по форме № 1-Т).
  3. Перечень необходимых документов при получении заказа после оцинкования:
    1. Доверенность на право подписания акта выполненных работ;
    2. Доверенность на получение материальных ценностей (по форме № М-2).
  4. Настоящий Договор может быть расторгнут до окончания срока действия по обоюдному соглашению Сторон, оформленному в письменной форме.
  5. Расторжение Договора по инициативе одной из Сторон не допускается за исключением случая систематического нарушения одной из Сторон своих обязательств. В этом случае уведомление о намерении расторгнуть Договор в одностороннем порядке с указанием причин расторжения оформляется в письменной форме и направляется другой Стороне не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты расторжения.
  6. Место исполнения настоящего договора: Рязанская область, город Рязань.
  7. Все согласованные Сторонами приложения, дополнительные соглашения, спецификации к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
  8. Документы по настоящему Договору, полученные одной Стороной от другой посредством электронной и/или факсимильной связи, имеют полную юридическую силу, что не освобождает Стороны от передачи не позднее, чем в десятидневный срок оригиналов таких документов. Риск искажения информации при передаче посредством электронной и/или факсимильной связи несёт Сторона, передающая такую информацию.
  9. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.
  10. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
  11. Все поправки и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они изложены в письменной и двусторонней форме и подписаны Сторонами.
  12. Стороны обязаны в десятидневный срок сообщать в письменном виде об изменениях в реквизитах и регистрационных данных в случае их изменения.
  13. Все переговоры, обмен корреспонденцией, а также совершение иных фактических и юридических действий, связанных с исполнением настоящего Договора, в том числе по рассмотрению рекламаций, изменению цены и прочих условий Договора осуществляются полномочными представителями Сторон. В подтверждение полномочий Сторона обязана назначить уполномоченное лицо либо выдать соответствующую доверенность на право совершения указанных в настоящем пункте действий. При отсутствии уполномоченного лица все указанные действия осуществляют лица, подписавшие настоящий Договор.

  1. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН

Скачать пример договора.